Les travaux d’entretien de la Bretelle non classée CF/RN2 – KHABANE (1km).

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la commune paru dans le portail des marchés publics sous le numéro T_mpal_19

2. La Commune de Mpal a obtenu de l’Etat du Sénégal des fonds dans le cadre du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), afin de financer l’entretien du réseau routier non classé, à sa charge et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux d’entretien de la Bretelle non classée CF/RN2 – KHABANE (1km).

3. La Commune de MPAL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour effectuer lesdits travaux.

 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à tous les candidats éligibles selon les règles de procédure du décret n° 2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant code des

 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Commune de MPAL Tel : (221) 339625478 Email : [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous, les jours ouvrables de  09H00 à 17H00 à partir du 23 mai 2022 Un exemplaire du DAO est disponible sur place pour consultation.

 6. Les exigences en matière de qualifications sont, entre autres :

– avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années (20122021), Trios (03) Marchés de travaux routiers (dont au moins deux (2) projets de routes revêtues ayant chacun une valeur minimale de Deux Cent Dix Millions (210 000 000) de FCFA. Les Candidats devront fournir les attestations de travaux faits ou les procès-verbaux de réception des travaux.

 Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbal de réception ne seront pas comptabilisées.

 – avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel de Trois Cent Soixante Dix Millions (370 000 000) de F CFA au cours des trois (o3) dernières années (2018 ; 2019 et 2020);

– disposer d’une attestation de ligne de crédit auprès d’un établissement financier de premier ordre d’un montant équivalent à Cent quatre-vingt Millions (180 000 o00) de Francs CFA.

– Avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des cinq (05) dernières années. Voir le Document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100 000) F CFA.

 8. Les offres devront être soumises à la Commune de Mpal sise à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 23 juin à 10 heures 30 minutes précises (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse mentionnée ci-dessous le 23 juin à partir de 10 heures 30 minutes précises (heure locale).

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Trois Millions Cinq Cent Mille (3 500 000) de F CFA. La garantie de soumission restera valable 28 jours après l’expiration de La durée de validité des offres. 11, La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maire de la Commune de MPAL

 

 

 

Travaux de construction de 2800 ml de voirie dans la COMMUNE DE BAMBILOR.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général des marchés, paru dans le portail des marchés publics du Sénégal sous le numéro T_CMBAMBILOR_oot1.

2. La COMMUNE DE BAMBILOR a obtenu de l’Etat du Sénégal des fonds à travers le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), afin de financer l’entretien du réseau routier non classé à sa charge et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux de construction de 2800 ml de voirie dans la COMMUNE DE BAMBILOR.

3. La COMMUNE DE BAMBILOR, sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux d’entretien et de réhabilitation de la voirie dans la COMMUNE DE BAMBILOR.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à tous les candidats éligibles selon les règles de procédure du décret n° 2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant code des marchés publics du Sénégal.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la COMMUNE DE BAMBILOR Tél : 221 76 740 80 80 / 221 76 740 30 30 Email : communedebambilor.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous, les jours ouvrables de 09 heures à 17 heures 00 à partir du 23 mai 2022.

Un exemplaire du DAO est disponible sur place pour consultation.

6. Les exigences en matière de qualifications sont, entre autres: – Avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur principal au cours des dix (10) dernières années à compter de 2012.

– Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années à partir de 2017, deux (02) Marchés de travaux routiers ayant chacun une valeur minimale de Deux cent trente-cinq millions (235 000 000) de F CFA. Les Candidats devront fournir les attestations de travaux faits ou les procès-verbaux de réception des travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbal de réception ne seront pas comptabilisées.

– Avoir un chiffre d’affaires moyen annuel de Quatre cent cinquante millions (450 000 000) de Francs CFA au cours des trois (03) dernières années à compter de 2019.

– Avoir soumis des états financiers certifiés par des cabinets ou experts comptables agréés par l’ONECCA ou par des organismes assimilés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les années 2019, 2020 et 2021 démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme.

– Disposer d’une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant équivalent à Cent soixante-quinze millions (175 000000) de Francs CFA.

Voir le Document d’Appel d’offres pour les informations détail

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Monsieur le Maire de la COMMUNE DE BAMBILOR sis à l’hôtel de ville de la Commune département de Yoff – région de Dakar contre paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) F CFA, payable au niveau de la Perception municipale de Yoff.

8. Les offres devront être soumises au niveau du Secrétariat de l’hôtel de la COMMUNE DE BAMBILOR sise à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 23 juin 2022 à 10 heures 30 minutes précises (heure locale). Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à la Salle de réunion de la COMMUNE DE BAMBILOR le 23 juin 2022 à partir de 10 heures 30 minutes précises (heure locale).

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Trois millions (3 000 000) de F CFA qui restera valable 28 jours après l’expiration de la durée de validité des offres. La durée de validité des offres est de quatre-vingt: dix (90) jours à compter de la date limite de leur remise.

Le Maire de la COMMUNE DE BAMBILOR

 

 

 

Fourniture:

• Equipements de néonatologie

• Equipements de soins intensifs et d’urgences pédiatriques

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal, le Soleil N’15482 du 5 janvier 2022.

2. Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a obtenu du Budget général de l’Etat au titre de la gestion 2022 des fonds, afin de financer l’acquisition d’équipements de néonatologie et d’urgences pédiatriques et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

AOO 04-22_EQUIP_PEDIONEONAT/MSAS/DAGE/DIEM/BUDGET ETAT 2022

3. Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale invite, par le présent appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres en FCFA HT/HD pour les 2 lots.

Lot 1: Equipements de néonatologie

 Lot 2 : Equipements de soins intensifs et d’urgences pédiatriques

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations ou consulter le Dossier d’appel d’offres gratuitement à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat de la Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Santé et de l’Action sociale enceinte Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA), route des Services géographiques Hann Yarakh Dakar / Sénégal Tel : (221) 33 832 17 18 : Fax 33 832 1716, du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

Capacité financière

– Fournir les états financiers des trois dernières années (2018, 2019, 2020) certifiés par un cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou organismes agréés.

Capacité technique et expérience:

– Avoir déjà réalisé au moins un marché de nature et de complexité similaire dans le domaine des lots cités ci-dessus dans les cinq dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021).

– Apporter la preuve par la production d’attestation de service fait accompagnée de la copie de marchés réalisés.

– Disposer d’un service après-vente performant implanté au Sénégal pour assurer la maintenance et l’entretien des équipements livrés. A cet effet, il produira un document descriptif de ce service avec notamment l’état des moyens humains et techniques (atelier, outillages, logistiques).

– Disposer de personnels qualifiés un ingénieur biomédical ou un technicien supérieur en biomédical ayant au moins 3 ans d’expériences œuvrant dans le domaine des lots cités en objet du marché, résidants au Sénégal.

Les curricula vitae signés, diplômes, attestations de stages par ce personnel sont exigés.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance Enceinte Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA), route des Services géographiques Hann Yarakh Dakar Fann Sénégal, moyennant un versement en espèces de cent mille (100 000) francs CFA non remboursable. Un dossier est mis à la  disposition des candidats   pour consultation sur place.

8. Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance (DIEM) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale Enceinte Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA), route des Services géographiques Hann Yarakh Dakar Fann Sénégal au plus tard le mardi 28 juin 2022 à 10 heures 00 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes à la salle de conférence de la Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance (DIEM) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, route des Services géographiques Hann (enceinte PNA) Dakar au premier étage en présence des représentants des candidats.

 9. L’offre doit comprendre une garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : Equipements de néonatologie : 10 000 000 FCFA

Lot 2 : Equipements de soins intensifs et d’urgences pédiatriques : 12 000 000 FCFA.

La garantie de soumission devra être valide pour une période de cent dix-huit (118) jours soit 28 jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre qui est de 90 jours.

Cette garantie de soumission doit être délivrée par une banque où un organisme financier agréé par le Ministère des Finances gt du Budget.

Le Directeur Monsieur Amad DIOUF

 

 

 

Fournir de l’hexane

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 15479 du 31 décembre 2021.

 2. SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget sur fonds propres, afin de financer son budget de fonctionnement 2022, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’hexane numéro F_DAT_047/2022.

 3. SONACOS SA sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de l’hexane.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SONACOS SA et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements et Transit sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de og9h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualifications sont :

a. Capacité financière, le candidat doit fournir les états financiers des troi: (3) dernières années 2018, 2019 et 2020 dûment certifiés par un Expert-comp table ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé.

 b. Avoir une expérience similaire au cours des trois dernières années (2019 2020, 2021).

c. Le candidat fournira un engagement sur l’honneur dans son offre qu’il e: en règle avec les administrations fiscales et sociales (IPRES, IMPOTS, SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL) au 31 Décembre 2020. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits au plus tard à la signature du marché. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offre complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements et Transit sis au 3236 rue Dr Cat mette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 contre un paiement? non remboursable de 30 000 F CFA.

Le document d’Appel d’offres sera adressé au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements et Transit sis au 3236 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 sur présentation du bordereau de versement ou copie de virement validée par la banque.

 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements et Transit sis au 3236 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 au plus tard le 24 juin 2022 à 10 heures 00 mn, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements et Transit sis au 3236 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 le 24 juin 2022 à 10 heures 00 mn, heure locale.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 7 207 794 F CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur

 

 

 

Acquisition d’une infrastructure hyper convergée et d’un système de Sauvegarde pour le renforcement de son Datacenter.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la révision du plan de passation des marchés publics Publié sur le portail des marchés publics à la date du 05 Avril 2022.

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) a obtenu des fonds dans le cadre de son budget annuel et à l’intention d’en utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition d’une infrastructure hyper convergée et d’un système de Sauvegarde pour le renforcement de son Datacenter.

2. L’Université virtuelle du Sénégal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’une infrastructure hyper convergée et d’un système de sauvegarde pour le renforcement de son Datacenter.

3. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres tel que défini dans le Code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et prendre connaissance du document d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés sis à la Cité du savoir-Diamniadio en face IRESSEF, tous les jours ouvrables de 8 heures à 13 heures 30 minutes le matin et de 14 heures 30 à 17 heures l’après-midi.

5. Les exigences en matière de qualification sont :

Capacité financière :

i) Fournir les états financiers des trois derniers exercices (2018, 2019 et 2020), certifiés par un expert agréé par l’ONECCA ou un organisme assimilé.

Capacité technique :

 Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :

a. Avoir exécuté au moins un (01) marché de nature et de taille similaires au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020, 2021) d’un montant minimum de 184 000 000 FCFA. Chaque expérience sera justifiée par l’attestation de service fait signée par le maître d’ouvrage.

 b. Avoir déployé au moins une infrastructure DELL/EMC vxRail ou équivalent au cours des trois (03) dernières années. Chaque expérience doit être justifiée par l’attestation de service fait signée par le maître d’ouvrage ainsi que le bon de livraison des équipements en question.

 c. Avoir au moins un ingénieur ou technicien certifié aux technologies de virtualisation VMware et DELL/EMC ou équivalent. Ne fournir que les certificats en cours de validité spécifiques à ce projet.

d. Être partenaire ou revendeur agréé du constructeur de la solution proposée. Partenariat certifié par la convention de partenariat, l’autorisation du fabricant ou tout document attestant le lien officiel avec le constructeur (tous les documents doivent être signés). Les documents présentés doivent être visés par le représentant DELL ou équivalent au Sénégal.

e. Décrire en détail dans sa proposition comment le produit proposé répond aux exigences techniques et fonctionnelles souhaitées.

 f. Décrire la démarche de gestion de projet intégrant les notions de Coût, Délai et Qualité à adopter pour la réalisation du projet.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir, contre un paiement non remboursable de quinze mille (15 000) FCFA, un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés sis Cité du savoir-Diamniadio en face IRESSEF, tous les jours ourvrables de 8 heures à 13 heures 30 minutes le matin et de 14 heures 30 à 17 heures l’après-midi.

Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés sis à la Cité du savoir-Diamniadio en face IRESSEF au plus tard le vendredi 24 juin à 10 heures 30 minutes, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats à la Salle de réunion de la Commission des marchés, sise au 4ieme étage Cité du savoir-Diamniadio en face IRESSEF, le vendredi 24 juin à 10 heures 30 minutes, heure locale.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’une validité de 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres, d’un montant de Six millions neuf cent mille (6 900 000) FCFA délivrée par une banque agrée par le Ministère des Finances et du Budget ou un organisme similaire (Compagnie d’assurance).

Afin de faciliter l’évaluation des offres, les candidats fourniront sur clé USB une version numérique du descriptif des fournitures proposées et de leur offre technique et financière.

Toutefois en cas de contradiction entre la version physique et électronique, la première citée fera foi.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

 

 

 

Fourniture de consommables à usage naval en deux (02) lots séparés

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « LE SOLEIL » du 17 Décembre 2021 et publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal ainsi que le site du Port au www.portdakar.sn.

2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2022, des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché à commande pour la fourniture de consommables à usage naval en deux (02) lots séparés.

3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le (marché à commande) :

Lot1 : Fourniture de peintures marines Fourniture de tôles marines.

Lot2 : Fourniture de tôles marines

4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar tél : 33 849 45 45 poste 41 57 courriel : [email protected] et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, boulevard de la Libération, Tél : 33 849 45 45 poste 41 57 Fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables du lundi au vendredi :

·        Lundi: Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn,  

• Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn

NB : Un exemplaire du Dossier d’Appel d’offres est disponible et peut être consulté gratuitement sur place par les Candidats qui le souhaitent.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

6.1 Capacité financière pour l’ensemble des lots : Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait à l’exigence ci-après :

ü Produire des états financiers des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020), certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA), avec le rapport du commissaire au compte. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays d’origine, avec le rapport du commissaire au compte. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat.

6.2 Capacité technique et expérience pour chaque lot :

Le Candidat doit prouver, pour chaque lot auquel il soumissionne, la documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience.

ü Être compétent sur le périmètre fixé (distribution du produit proposé) : disposer d’un siège social et être spécialisé dans la fourniture de consommables navales ou industrielles, Disposer d’un magasin de stockage courant ou d’une usine de fabrication de ces fournitures (Joindre les preuves)

ü Joindre l’attestation de représentation de la marque du produit proposé ou la convention de représentation avec le fabricant du produit pour les fins de la garantie pour chaque lot.

ü Avoir réalisé un (01) marché de fournitures similaires, au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021). Fournir à cet effet, l’attestation de bonne exécution ou de service fait. :

NB: les bons de commandes, copies de marché ne sont pas acceptés.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC) du PAD, sise à l’immeuble Ex COSEC, rue des Messageries,  zone sud du Port, contre un palement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) :

• ·     Lundi au Jeudi : de 7 heures 30 mn à 1: heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn;
• ·        Vendredi : de 7 heures 30 mn à 13 heures: 30mn.

NB. Le mode de paiement sera en espèces. Voir le dossier pour les informations détaillées.

8. Les offres devront être soumises au plus tard le 08 juin 2022 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

La garantie de soumission n’est pas exigée pour les deux (02) lots.

Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres.

Pour le Directeur Général et par intérim Secrétaire Général chargé de l’expédition des affaires courantes et urgentes Nafissatou BA NIANG

 

 

 

Fourniture de biens, services et travaux

Date de publication dans Le Soleil : 19/05/2022 Date limite de remise des offres : 03/06/2022 à 16 heures (Heure de Dakar).

Dans le cadre de réalisation de ses activités, Enabel lance un avis de manifestation d’intérêt en vue de l’actualisation de la constitution d’une base de données de potentiels fournisseurs /prestataires dans le cadre des achats relatifs :

-Matériel/fourniture de bureau, papeterie ;

– Pneumatique ;

– Informatique (fourniture et équipement) ;

– Informatique (formation logiciels) ;

 – Mobilier ;

 – Location véhicule ;

– Location salle de formation ((Dakar, Kaolak, Thies, Saly et Bissau)

– Cantine et matériel hygiénique ;

 – Quincaillerie ;

– Electroménager ;

 – Imprimerie, (impression Offset, Impression numérique, Impression numérique Grand format, Impression sérigraphique, Conception graphique, ….);

– Spécialiste en digitalisation

 – Entretien climatiseur & protection incendie ;

– Agence de voyage ;

– Pharmacie vétérinaire ;

– Pharmacie ;

– BTP;

– Evènementiel

– Plomberie ;

– Réparation appareils électriques /électroniques ;

– Groupes électrogènes (entretien et main: tenance) ;

– Gardiennage ;

– Entretien et nettoyage

– Hôtellerie et restauration (Dakar, Kaolak Thies, Saly et Bissau) ;

– Service traiteur ;

Les dossiers comprendront les documents attestant que les candidats sont régulièrement enregistrés selon leurs lois nationales (Extrait casier judiciaire, Justificatif de paiement des cotisations sociales, Justificatifs de paiement des impôts et taxes). Ils devront également fournir quelques références techniques (au moins deux) relatives à l’exécution des marchés analogues au cours des trois dernières années (2021, 2020 et 2019) dans les domaines concernés.

 Les candidats introduiront leurs dossiers en format PDF au plus tard le 03/06/2022 à 16h00 de Dakar et exclusivement à l’adresse [email protected] avec comme objet : « Manifestation d’intérêt pour l’actualisation de la base de données des fournisseurs de Enabel ». Tout dossier qui sera envoyé à une autre adresse où sous une autre forme ne sera pas considéré.

Fait à Dakar le 18/05/2022

 

Réalisation de travaux d’installation d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétitions / Marché n°S_CTNDS_028

1. Cette demande de renseignement et de prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal quotidien LE SOLEIL du 19 janvier 2022.

2. La Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano a obtenu dans le cadre du Budget d’Investissement (BI) 2022 de la République du Sénégal, des crédits et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la réalisation de travaux d’installation d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétitions / Marché n°S_CTNDS_028.

3. La Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’installation d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétitions.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Gontrand Prudence DOSSOUGOUIN, Chef du Service administratif de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano et prendre connaissance des documents à l’adresse mentionnée ci-après tous les jours ouvrables de 09 heures 00 à 13 heures et 15 heures 30 minutes à 17heures 00 à la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, sise au 45 Boulevard de la République, au 2ème étage, Bureau du Service administratif. Email : [email protected] / Tel : 33 821 84 83.

5. Les exigences en matière de qualifications sont:

6.1. Capacité financière:

6.1.a. Fournir les états financiers des trois (03) derniers exercices (2018-2019-2021) certifiés par un expert-comptable, un Cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé.

6.1.b Avoir réalisé, au cours des trois (03) dernières années (2019-2020-2021), au moins un (01) marché de nature similaire.

6.1.c Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2018-2019-2021) de quatre-vingt millions (20 000000) francs CFA.

6.2. Capacité technique et expérience:

6.2.a. Joindre les attestations de service fait ou les copies des marchés exécutés avec procès-verbaux de réception.

6.2.b. Apporter la preuve que le candidat, pour un service après-vente, dispose d’un magasin de pièces de rechange et d’un personnel comprenant au moins quatre ouvriers qualifiés et un technicien supérieur.

·         6.2c. Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

No	Position	Qualifications	Nombre	Expérience globale en années	Expérience dans des projets similaires
1	Responsable des travaux ou équivalent	Technicien supérieur d’installation de studio et d’une salle de répétitions ou équivalent	01	05	02
2	Ouvriers qualifiés	Technicien en sonorisation ou équivalent	04	05	01

·         Le Responsable des travaux ou équivalent devra justifier moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) dont un (01) en tant que Responsable des travaux ou équivalent.

·         Les quatre (04) ouvriers qualifiés devront justifier d’au moins d’une expérience d’un (01) projet similaire durant les cinq (05) dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021).

·         Pour le personnel joindre les CV respectifs.

·         Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après 45, Boulevard de la République contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. La méthode de paiement sera par caisse au niveau de l’Agent Comptable de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano. Le document sera remis après présentation d’une décharge du comptable de ladite Compagnie.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après:

Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, 45, Boulevard de la République, au 3ème étage, à la Direction générale au plus tard le 07 juin 2022 à 11 heures 30 minutes UTC. Les offres soumises après la date et heure limite, de dépôt des offres, ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, 45, Boulevard de la République, au 3ème étage, à la salle de réunion le 07 juin 2022 à 11 heures 30 minutes UTC.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : deux cent quarante mille (240000) francs CFA.

Cette garantie doit être valable 28 jours après la date de validité des offres

Les offres demeureront valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur général de la Compagnie du

Théâtre national Daniel Sorano

Abdoulaye KOUNDOUL

 

 

 

Travaux de construction et réhabilitation de 12 salles multimédias dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032

1- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés pour la gestion 2022 paru dans le journal «le soleil» n°15 488 du mercredi 12 janvier 2022.

2- Le Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a obtenu dans le cadre du BCI des fonds, afin de financer les travaux de construction et réhabilitation de 12 salles multimédias dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032. Le Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualifications requis pour réaliser les travaux de construction et réhabilitation de 12 salles multimédias dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032 en deux lots:

 

• Lot 1: Construction et réhabilitation des salles multimédias NIAKHAR, DIOFIOR, MBIRKILANE, POROKHANE, FATICK, TOUBA (NDINDY)
•  
• Lot 2: Construction et réhabilitation des salles multimédias BARGNY, KEBEMER, LOUGA, LINGUERE, DAGANA ET SAINT-LOUIS.

3- La passation de Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du MEFPAI et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Division des Marchés Publics de la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE), 4éme étage, aile A, bureau N°B3A- 416, auprès de Madame Colette Ndiouck NDIAYE, adresse Email : [email protected] du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Sphères ministérielles de Diamniadio, 2ème Arrondissement, Bâtiment C, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 heures 30 minutes. Tel 33 865 70 12/33 865 70 09.

 

5- Les exigences en matière de qualification, pour chaque lot sont:

·        Disposer d’une Attestation de ligne de crédits d’un montant de: 131000 000 F CFA délivrée par une institution bancaire agréépar le Ministère des Finances et du Budget (MFB).

 

·         Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de Construction de: 675 000 000 F CFA qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois (3) dernières d’années (2018,2019, 2020).

·        Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux (02) marchés de Construction au cours des cinq (5) dernières années (2017,2018, 2019, 2020 et 2021) avec une valeur minimale de120 000 000 F CFA.

Les marchés similaires doivent être prouvés par une attestation de service fait délivrée par un maître d’ouvrage.

6- Disposer des états financiers certifiés par une personne physique ou morale agréé par l’ONECCA ou un organisme assimilé. Lesdits états doivent être accompagnés du rapport du commissaire au compte démontrant que le candidat présente une situation financière équilibrée au cours des trois (03) derniers exercices (2018, 2019 et 2020),

 

•  Disposer du personnel clé suivant pour chaque lot:
•  Un (01) ingénieur en génie civil (ou équivalent) avec 5 ans d’expérience ayant réalisé au moins un marché de Construction en tant que Directeur des travaux,
•  Trois (03) Techniciens supérieurs en génie civil (ou équivalent) avec 3 ans d’expérience ayant éalisé au moins un (01) marché de Construction dont un en tant que conducteur des travaux.
•  un (01) technicien supérieur en électrotechnique (ou équivalent) responsable des lots techniques avec 2 ans d’expérience ayant réalisé au moins un (01) marché de Construction ;
•  un (01) technicien en Informatique (ou équivalent) avec 2 ans d’expérience ayant réalisé au moins un (01) marché de Construction dont un en tant que responsable des travaux informatiques;

Disposer au moins du matériel suivant en possession ou location avec les documents justificatifs (carte grise, contrat de location…) sur chaque lot:

 

· six (06) bétonnières (250 l) ;

· deux (02) camions 16 m3 ;

· six (06) aiguilles vibrantes 25 kg ;

· un (01) véhicule de chantier Pickup;

 

7- Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres (DAO) en formulant une demande écrite adressée au DAGE du MEFPAI à l’adresse indiquée ci-dessous, tous les jours ouvrable de 09 Heures à 17 Heures 00 mn. Le dossier d’appel d’offres sera retiré contre un paiement non remboursable de 50 000 FCFA en espéce. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.

 

8. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après: Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI) ; Division des Marchés Publics, 4^éme étage, aile A, bureau N°B3A-416, auprès de Madame Colette Ndiouck NDIAYE, adresse Email: [email protected] du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sise aux Sphères ministérielles de Diamniadio, 2^ème Arrondissement, Bâtiment C, Tel 33865 70 12/33 865 70 09., tous les jours ouvrables de 09 heures à 17 heures, au plus tard le 24 mai 2022 à 11 heures 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 24 mai 2022 à 11 heures 00 mn.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant de deux million (2000000) pour chaque lot :

et devra rester valide 28 jours après expiration de la validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

 

Le Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement

 

 

 

 

Les travaux de réparations des trottoirs et de couverture des caniveaux de la rue adama lo et du canal du marché de la ville de Rufisque

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien l’Evidence N° 1472 du mercredi 05 janvier 2022.

2. La Ville de Rufisque a obtenu dans le cadre du PACASEN (Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal) des fonds, afin de financer les travaux de réparations des trottoirs et de couverture des caniveaux de la rue Adama Lo et du canal du marché, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché concernant travaux de réparations des trottoirs et de couverture des caniveaux de la rue Adama Lo et du canal du marché.

3. La Ville de Rufisque sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: travaux de réparations des trottoirs et de couverture des caniveaux de la rue Adama Lo et du canal du marché.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat du Maire de la Ville de Rufisque et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Hôtel de Ville – Boulevard Maurice GUEYE – BP: 30 – Tél. 33839 86 20 – Fax: 33836 04 59- mail: [email protected], tous les jours ouvrables à partir du vendredi 20 mai 2022, de 08 heures à 17 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont:

·         Justifier d’une expérience dans le secteur de construction de bâtiments ou de caniveaux d’au moins cinq (5) ans

·         Disposer de moyens matériels et humains requis(voir DPAO) ;

·         Pouvoir justifier auprès d’un établissement financier de bonne réputation, de liquidités ou de lignes de crédits (autres que l’avance de démarrage) et tout autre engagement pris par le candidat au titre d’autres marchés égale au montant de: Cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA;

·         Avoir exécuté au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021) en tant qu’entrepreneur principal ou sous-traitant au moins 1 (un) marché de travaux de construction de bâtiment publics ou de caniveaux d’un montant de deux cent millions (200.000.000) de FCFA chacun.

Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020, 2021), un chiffre d’affaires annuel moyen en travaux de bâtiments publics ou de caniveaux égal à trois cent millions (300 000 000) FCFA, justifié par des attestations de service fait dûment signées par les maîtres d’ouvrage bénéficiaires.

Les références non attestées ne seront pas prises en compte.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après A Monsieur le Maire de la Ville de Rufisque BP: 30 – Boulevard Maurice GUEYE – Tél. 33839 86 20 – Fax: 33836 04 59 contre le paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA. Le paiement se fera par chèque de banque ou par numéraire. Le document d’Appel d’offres sera retiré directement par l’intéressé.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Ville de Rufisque – Secrétariat du Maire – Boulevard Maurice GUEYE – Tél. 33839 86 20, au plus tard le mercredi 22 juin 2022 à 11 Heures précises. Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après Hôtel de Ville de Rufisque – Salle des réunions de l’Hôtel de Ville – Boulevard Maurice GUEYE, le même jour le mercredi 22 juin 2022 à 11 Heures précises:

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de: deux millions cinq cent mille (2 500 000) de FCFA.

11. Les offres demeureront valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. La garantie de soumission doit être valable jusqu’à 28 jours après la date limite de validité des offres.

Le Maire

Dr Oumar CISSE

 

Acquisition d’équipement de 12 salles multimédia dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032 (tablette, graphiques, camera, casques d’ecoute, micro cravattes etc…)

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés pour la gestion 2022 paru dans le journal le soleil n°15 488 du mercredi 12 janvier 2022.

2. Le Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a obtenu dans le cadre de la Coopération LUXEMBORGEOISE à travers le BCI 2022, des fonds, afin de financer l’acquisition d’équipement de 12 salles multimédia dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032 (tablette, graphiques, camera, casques d’ecoute, micro cravattes etc…) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché portant l’Acquisition d’équipement de 12 salles multimédia dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032 (tablette, graphiques, caméra, casques d’écoute, micro cravates etc..), inscrit sous le numéro F_DAGE_146.

3. Le Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’Acquisition d’équipement de 12 salles multimédia dans la ZCO nord et centre dans le cadre du SEN 032 (tablette, graphiques, caméra, casques d’écoute, micro cravates etc..) en un (01) lot unique.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du: Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI) ; Division des Marchés Publics, 4^éme étage, aile A, bureau N°B3A-416, auprès de Madame Colette Ndiouck NDIAYE, adresse Email: [email protected] du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sise aux Sphères ministérielles de Diamniadio, 2^ème Arrondissement, Bâtiment C, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 heures 30 minutes Tel 33865 70 12/33 865 70 09.

6. Les exigences en matière de qualification seront requises:

v Capacité financière

– Disposer des états financiers au cours des années (2018-2019-2020), ces dits états doivent être certifiés par un expert agréé par l’ONNECA ou organismes assimilés et accompagnés du rapport du commissaire au compte ;

v Capacité technique et expériences

i. Avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) ;

ii. Joindre les attestations de service fait;

Le candidat doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose sont originales, neuves et non utilisées. A cet effet, il est tenu de présenter le catalogue en français indiquant la MARQUE et les SPECIFICATIONS TECHNIQUES du matériel proposé. L’autorisation du fabricant ou le certificat d’authenticité n’est pas requis.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées dans les Etats membres de l’UEMOA sera octroyée aux groupements d’ouvriers. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sis aux Sphères ministérielles de Diameniadio, 2ème Arrondissement, Bâtiment C, aile A, (4ème étage) tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 heures 30 minutes. Tel 33865 70 12/33 865 70 09, auprès de Madame Colette Ndiouck NDIAYE, adresse Email: [email protected] au bureau N° B3A416 contre un paiement⁷ non remboursable de 35 000 FCFA. La méthode de paiement sera en espèce. Un exemplaire du dossier d’appel d’offres pourra être consulté sur place.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sis aux Sphères ministérielles de Diameniadio, 2ème Arrondissement, Bâtiment C, aile A, (4ème étage) auprès de Madame Colette Ndiouck NDIAYE au bureau N° B3A416 au plus tard le 06 juin 2022 à 11 heures 00 mn TU. Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Salle de réunion du Bâtiment C, aile A, (4ème étage) à gauche de la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sis aux Sphères ministérielles de Diameniadio, 2ème Arrondissement, Bâtiment C, aile A, (4ème étage) le 06 juin 2022 à 11 heures 00 mn TU.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission non remboursable d’un montant de: 3 000 000 FCFA, valable 28 jours après l’expiration de l’offre. Les offres demeureront valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION

GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT

 

 

Services d’assurance maladie du personnel (lot 1), Multirisque et responsabilité civile professionnelle (lot 2) et Flotte automobile et cyclomoteur (lot 3).

1. Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié dans le journal « Sud Quotidien » du 31 décembre 2021 et sur le portail des marchés publics.

2 L’Agence de Développement Municipal (ADM) a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif aux services d’assurance maladie du personnel (lot 1), Multirisque et responsabilité civile professionnelle (lot 2) et Flotte automobile et cyclomoteur (lot 3).

3. L’Agence de Développement Municipal (ADM) sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour assurer la couverture des risques ci-après:

– lot 1: Maladie du personnel,

– lot 2: Multirisque et responsabilité civile professionnelles,

– lot 3: Flotte automobile et cyclomoteur.

4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres national à travers un marché de clientèle tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations, tous les jours ouvrables, de 8h 00 à 13h 00 et de 14h 00 à17h 00, auprès de l’Agence de Développement municipal sise au 5, Avenue Carde, Immeuble Carde-Rénovation, 3ième étage, face Ministère des Finances et du Budget, DAKAR – numéro de téléphone : (221) 33 849 27 10 – numéro de télécopie : 33 842 25 76 – adresse électronique : [email protected] et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres auprès de ladite Agence à l’adresse indiquée ci-dessus..

6. Les exigences en matière de qualifications sont:

Pour le lot 1

– Fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020) certifiés par un Cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou tout autre organisme assimilé;

– Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel durant les trois dernières années (2018, 2019 et 2020) égales au moins à cent dix millions (110 000000) F CFA

– Avoir exécuté avec satisfaction deux (02) contrats d’assurance concernant une population d’environ deux cents (200) personnes au cours des cinq dernières années (2017 à 2021). Ces contrats devront être justifiés par des attestations de services faits ;

– Fournir les conventions avec des pharmacies.

– Avoir l’agrément de la conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA);

Pour le lot 2

– Fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020) certifiés par un Cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou tout autre organisme assimilé.

– Avoir executé avec satisfaction au cours des cinq dernières années deux contrats relatifs à la gestion d’une multirisque professionnelle et responsabilité civile;

– Avoir l’agrément de la conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA);

Pour le lot 3

– Fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020) certifiés par un Cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou tout autre organisme assimilé.

– Avoir executé avec satisfaction au cours des cinq dernières années deux contrats relatifs à la gestion d’une flotte automobile de trente (30) véhicules au moins. (Joindre obligatoirement les attestations de services faits)

– Avoir l’agrément de la conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA);

(Voir le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour les informations détaillées).

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le DAO complet en formulant une demande écrite à l’adresse de l’ADM mentionnée ci-dessus contre paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces.

8. Les offres devront être soumises à l’ADM, au plus tard le mardi 24 mai 2022, à 11 heures 00 mn Gmt. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats dans la salle de conférence de l’ADM, le mardi 24 mai 2022 2022, à 11 heures 00 mn Gmt. Pour le lot 1, les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un million cinq cent mille (1 500000) de Francs CFA. Pour les lots 2 et 3, la garantie de soumission n’est pas requise. Cette garantie reste valable jusqu’à 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres doivent être valides pour une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

 

 

 

 Réalisation de travaux d’installation d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétitions / Marché n°S_CTNDS_028.

Agence de Développement Municipal

Bureau du Spécialiste en Passation des Marchés

N° 5, avenue Carde, Immeuble Carde Rénovation, 3^ème étage

Fax : (221) 33 842 25 76

 

E-mail : [email protected]

 

COMPAGNIE DU THEATRE NATIONAL DANIEL SORANO

 

Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte N° T_CTNDS_013

 

1. Cette demande de renseignement et de prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal quotidien LE SOLEIL du 19 janvier 2022.

2. La Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano a obtenu dans le cadre du Budget d’Investissement (BI) 2022 de la République du Sénégal, des crédits et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la réalisation de travaux d’installation d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétitions / Marché n°S_CTNDS_028.

3. La Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’installation d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétitions.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Gontrand Prudence DOSSOUGOUIN, Chef du Service administratif de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano et prendre connaissance des documents à l’adresse mentionnée ci-après tous les jours ouvrables de 09 heures 00 à 13 heures et 15 heures 30 minutes à 17heures 00 à la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, sise au 45 Boulevard de la République, au 2ème étage, Bureau du Service administratif. Email : [email protected] / Tel : 33 821 84 83.

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont:

6.1. Capacité financière:

6.1.a. Fournir les états financiers des trois (03) derniers exercices (2018-2019-2021) certifiés par un expert-comptable, un Cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé.

6.1.b Avoir réalisé, au cours des trois (03) dernières années (2019-2020-2021), au moins un (01) marché de nature similaire.

6.1.c Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2018-2019-2021) de quatre-vingt millions (20 000000) francs CFA.

6.2. Capacité technique et expérience:

6.2.a. Joindre les attestations de service fait ou les copies des marchés exécutés avec procès-verbaux de réception.

6.2.b. Apporter la preuve que le candidat, pour un service après-vente, dispose d’un magasin de pièces de rechange et d’un personnel comprenant au moins quatre ouvriers qualifiés et un technicien supérieur.

·         6.2c. Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

No	Position	Qualifications	Nombre	Expérience globale en années	Expérience dans des projets similaires
1	Responsable des travaux ou équivalent	Technicien supérieur d’installation de studio et d’une salle de répétitions ou équivalent	01	05	02
2	Ouvriers qualifiés	Technicien en sonorisation ou équivalent	04	05	01

 

·         Le Responsable des travaux ou équivalent devra justifier moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) dont un (01) en tant que Responsable des travaux ou équivalent.

·         Les quatre (04) ouvriers qualifiés devront justifier d’au moins d’une expérience d’un (01) projet similaire durant les cinq (05) dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021).

·         Pour le personnel joindre les CV respectifs.

·         Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après 45, Boulevard de la République contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. La méthode de paiement sera par caisse au niveau de l’Agent Comptable de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano. Le document sera remis après présentation d’une décharge du comptable de ladite Compagnie.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après:

Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, 45, Boulevard de la République, au 3ème étage, à la Direction générale au plus tard le 07 juin 2022 à 11 heures 30 minutes UTC. Les offres soumises après la date et heure limite, de dépôt des offres, ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, 45, Boulevard de la République, au 3ème étage, à la salle de réunion le 07 juin 2022 à 11 heures 30 minutes UTC.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : deux cent quarante mille (240000) francs CFA.

Cette garantie doit être valable 28 jours après la date de validité des offres

Les offres demeureront valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

 

Le Directeur général de la Compagnie du

Théâtre national Daniel Sorano

Abdoulaye KOUNDOUL

 

 

 

Appel d’offres pour les travaux de rénovation des installations de climatisation de la tour de l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou (Bénin)

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lance un appel d’offres pour la sélection d’une entreprise en vue de la réalisation des travaux de rénovation des installations de climatisation de la tour de l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou.

Le dossier d’appel d’offres est téléchargeable, sans frais, à la fin de la présente publication.

Une visite de site sera organisée le mardi 31 mai 2022 à 10 heures précises, heure de Cotonou, à l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou, sise Avenue Jean Paul II.

Les soumissions devront être déposées à la guérite de l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou, contre décharge, au plus tard jeudi 30 juin 2022 à 10 heures TU. Préalablement au dépôt des offres, les entreprises intéressées sont invitées à manifester leur intention par courriel à l’adresse : [email protected].

Pour tout renseignement complémentaire, les soumissionnaires peuvent s’adresser à la Direction Nationale de la BCEAO pour le Bénin, par courriel à l’adresse susvisée.

 

 

Avis de demande de proposition en vue de la sélection d’une société d’assurances pour le Centre de Traitement Fiduciaire (CTF) à Yamoussokro (Côte d’Ivoire)

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sollicite des propositions pour la sélection d’une société d’assurance multirisques au profit du Centre de Traitement Fiduciaire (CTF), sis à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).

Le cahier des charges est téléchargeable sans frais, sur la présente page d’annonce, à travers le lien ci-dessous.

Les offres devront être exclusivement transmises en version PDF, par voie électronique, à l’adresse [email protected] au plus tard le jeudi 23 juin 2022 à 12 heures TU, délai de rigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction du Budget et des Approvisionnements, par courrier électronique à l’adresse [email protected].

Le Directeur du Budget et des Approvisionnements

 

 

Avis de recrutement

Le Secrétariat Général du Conseil Régional de

l’Epargne Publique et des Marchés Financiers « CREPME », qui devient l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), recrute six (6) cadres su» érieurs. Les postes à pourvoir sont les suivants :

* Un (1) Ingénieur Développeur

° Un (1) Administrateur Système et Réseau e Un (1) Inspecteur Chargé de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT)

+ Un (1) Chargé des Normes Comptables

° Deux (2) inspecteurs Chargés de la Surveil lance du Marché | L CONDITIONS DU RECRUTEMENT

1. Dossier de candidature (e Les candidats sont invités à faire parvenir au Secrétariat Général du CREPMF un dossier 3 comprenant les pièces et documents obligaL toires ci-dessous mentionnés : fl – une lettre de motivation datée et signée : adressée au Secrétaire Général du CREPMF ;

– un curriculum vitae détaillé, certifié sincère avec chronologie exacte des expériences; C -les copies certifiées conformes des diplômes ; de – un extrait d’acte de naissance ou tout docu: ment en tenant lieu ;

. un certificat de nationalité ;

les certificats de travail et références professionnelles.

Le candidat retenu devra joindre à ces docur ments :

– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à la prise de service ;

– une pièce: attestant de la situation du candidat vis-à-vis du service militaire ou du service civique du pays d’origine, le cas échéant.

2. Conditions de candidature

Pour faire acte de candidature il faut :

— être ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ;

– être âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus, au 31 décembre 2022 ;

– remplir les conditions de qualifications et de compétences du poste.

3. Dépôt des candidatures La date limite de dépôt des candidatures est

fixée au 09 JUIN 2022.

L’avis complet de recrutement est librement téléchargeable sur le site web du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers à l’adresse suivante :www.cre-mf.or Rubrique Opportunités Offres d’Emploi.